工程质量鉴定委托书（精选3篇）

工程质量鉴定委托书 篇1

　　编号：_________________

　　委托方：_________________

　　受托方：_________________

　　兹有我单位建筑工程现存在_____________问题，特委托进行鉴定。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________见委托鉴定项目清单

　　2、工程地址：_________________见委托鉴定项目清单

　　3、建造年份：_________________见委托鉴定项目清单

　　4、设计单位：_________________见委托鉴定项目清单

　　5、施工单位：_________________见委托鉴定项目清单

　　6、建筑面积、层数：_________________见委托鉴定项目清单

　　7、结构类型：_________________

　　二、委托鉴定的目的、内容

　　1、建筑工程结构检测、鉴定(混凝土结构、砌体结构、钢结构，塔桅及高耸建(构)筑物，建筑构配件质量检测，振动测试，结构应力测试，结构性能现场试验);灾后结构承载力鉴定。

　　2、工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性鉴定;建(构)筑物抗震鉴定;沉降观测，采光日照鉴定、分析，容积率分析，面积测量，建筑物功能评价;民房检测鉴定;建筑装饰装修工程质量检测鉴定。

　　3、市政工程及施工安装质量检测，道路桥梁功能性能和结构安全性能检测及维修加固鉴定

　　4、建筑工程室内环境检测：_________________空气成分鉴定、建筑装饰材料有害物质限量鉴定、噪声与振动鉴定、电磁辐射鉴定、遮光污染等鉴定。

　　三、委托鉴定要求

　　1、乙方须按照相关法律、法规、技术规范、规程进行鉴定，鉴定报告合法有效。

　　2、鉴定费用：_________________按元/平方米(按评估发证面积)进行结算。

　　四、委托方按下列要求提供资料或材料

　　所提供的材料要求均为A4纸张，并承诺提供的资料全部属实，可作为该建设工程质量安全问题鉴定的原始依据。(委托方实际提供的资料或材料见详细清单)

　　1、原始资料：_________________包括

　　①岩土工程勘察报告;

　　②设计计算书(含设计变更文件);

　　③施工图纸(含施工变更单);

　　④工程竣工图;

　　⑤定点观测记录;

　　⑥工程质检及验收文件;

　　⑦事故处理记录;

　　⑧维修记录;

　　⑨历次加固改造记录;

　　⑩历次鉴定情况记录。

　　2、目前质量安全等问题的现状描述材料(可另附页/图纸等说明)：_________________

　　①建设工程裂缝情况;

　　②建设工程腐蚀、锈蚀、老化、风化等情况;

　　③建设工程变形(下沉、倾斜)等情况;

　　④建设工程渗漏、积水等情况;

　　3、建设工程历史情况说明(可另附页/图纸等说明)：_________________

　　①原始施工情况;

　　②历次修缮、改造、用途改变、使用条件改变;

　　③受灾情况;

　　④装修情况;

　　⑤可能影响该建设工程的周边情况。

　　委托时间：_________________年月日

　　委托方联系人/电话：_________________

　　委托方签章：_________________

工程质量鉴定委托书 篇2

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方将______委托乙方施工。为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。

　　经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。

　　(一)、乙方质量责任：

　　1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。

　　2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。

　　3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。

　　4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。

　　5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。

　　6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。

　　7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。

　　8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。

　　9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。

　　(二)、甲方质量责任：

　　1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。

　　2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。

　　3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。

　　4、 甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。

　　5、 甲方在施工期间，当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时，有权责令乙方限期整改或返工处理，由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人，视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。

　　6、 甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。

　　(三)、质量管理的组织和制度：

　　1、 开工时乙方须向甲方项目经理部书面报告其质量员，并接受甲方管理。

　　2、 乙方的现场代表及质量员在甲方相关人员的直接指导下，开展施工现场的质量检 查与督促工作，杜绝各类质量事故的发生。

　　3、 乙方应具备相应的规范、检验评定标准并根据现行规范、验收标准、设计图纸及 甲方提出的施工方案的要求，制定具体的实施细则，层层交底，直至具体操作人员。

　　4、 为确保施工期间各项技术质量管理工作正常运转，真正将“谁施工，谁负责质量; 谁操作，谁保证质量”落到实处，在乙方履约期间，若施工管理和工程质量达不到相应的要求，甲方有权视具体情况，扣除合同价款 __________，直至赔偿甲方损失，清除出场。

　　5、 合同条款中有关的质量保证金，由甲方分管部门根据工作保修期间保修情况进行 核发。

　　(四)、质量宣传教育：

　　1、乙方必须配合甲方做好质量宣传教育工作，定期召开质量例会，教育职工按规程操作。

　　2、乙方必须教育职工自觉接受甲方、监理质量监督与检查及并自觉进行整改。

　　(五)、其它事宜：

　　1、甲方、监理单位发现施工单位第一次未按设计图纸及规范施工的罚款_____元，第二次加倍罚款，并责令施工单位按设计图纸及规范整改到位、承担相应责任。

　　2、材料、设备进场必须报监理验收，主要材料必须在监理见证下取样送检。发现材料、设备进场未报监理验收合格开始使用的情况，发现一次罚款_______元。

　　3、每道工序必须在总包自检合格的基础上，报监理验收合格后方可进入下道工序施工，发现一次未报监理验收合格开始进入下道工序施工的罚款____元。

　　4、本协议中，所涉及的甲方或业主制定的相关规定、发布的相关文件等之内容，甲方已向乙方做出了全面的告知，乙方已充分了解并予以了认可，并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。乙方如违反本协议约定，视为违约。

　　5、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执壹份，本协议作为甲乙双方所签订的工程施工合同的附件，经双方签字盖章后生效。

　　本协议书与承包合同一样具有同等效力，此协议书具有优先权。

　　本协议书一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　建设单位盖章：________________ 日 期：________年________月________日

　　建设单位法人：(签字)________________

　　承包单位盖章：________________ 日 期：________年________月________日

　　承包单位法人：(签字)________________

工程质量鉴定委托书 篇3

　　反诉人(本诉被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________。

　　联系电话：_________________

　　反诉人就被反诉人___________________纠纷一案，对被反诉人提起反诉。

　　反诉请求

　　事实和理由

　　此致

　　________人民法院

　　反诉人：_________________

　　日期：_________________